修建工程劳务合同书(精品8篇)
修建工程劳务合同书要怎样写，才更规范规范？依据多年的文秘写作经历，参阅优异的修建工程劳务合同书样本能让你事半功倍，下面共享【修建工程劳务合同书(精品8篇)】，供你挑选学习。
修建工程劳务合同书篇1
甲方：上海领慧智能科技有限公司
乙方：
今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（）就上海________项目弱电装置劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友爱洽谈到达以下协议：
1、甲方赞同将上海________项目弱电装置劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友爱洽谈到达装置劳务以修建面积元/平方分包给乙方，工程量包含悉数弱电装置图纸上的内容，其间弱电从室外手孔井到室内的悉数管子的预留预埋，设备的装置及调试等
2、甲方供给给乙方施工图纸一份，乙方要活跃协作甲方做好与规划院的图纸会审作业，严厉依据施工图纸的内容合理安排人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令形成的返工由甲方担任，其他状况形成的返工由乙方自行担任，如乙方不按图纸按规范施工形成的质量问题，每个点位罚款200元，并有必要按要求自行返工，所形成的主材丢掉由乙方担任补偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包质量包进展包悉数机械和手动东西，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其间附材包含管道装置时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、悉数孔洞预留的套管、各种孔洞封堵资料，悉数的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行担任施工区域的清洁卫生和工人的安全，所产生的安全事端和职责及罚款由乙方自行承当。
4、乙方应节省资料禁绝糟蹋，恪守甲方有关资料收取和返还的规则，当天施工完毕悉数剩下资料有必要回来甲方库房，如未及时回来，甲方处理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方运用甲方资料与结算运用量挂钩，假如数量相差多则乙方补偿（特别是线材），甲方资料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。
5、施工期间乙方有职责自行维护已完结的制品，加强和土建及其他工种的联接，如因气候问题和工序联接问题形成的窝工罢工甲方不担任任。
6、甲方有权依据现场乙方的实践施工水平缓人员状况要求乙方添加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方以为乙方无能力完结此分包工程，甲方有权提早中止合同并对乙方进行处分，如乙方无故在工程未完结前离场，甲方有权对乙方进行任何处分，包含中止付款。
7、乙方在现场有必要装备有经历的处理及技能员2名，乙方须彻底恪守甲方的处理，恪守总包方、业主方、监理的处理和辅导，如乙方不恪守甲方的处理，甲方有权对乙方采纳包含罚款在内的任何处分，每次罚款不少于500元。
8、乙方有必要为甲方供给悉数处理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，供给完好的施工日志，并协作甲方和总包的招投标作业及竣工图纸资料的制造。
9、甲方有权调集乙方的工人到承揽规模以外的施工区域施工，人工费由甲方承当，但需和乙方洽谈。
10、甲方按在员工人1000元/月付出日子费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其间一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为规范，其他以满意检验条件为规范，每期付款均扣除已支日子费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位形成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主检验交房为终究期限。
11、乙方处理人员要处理好自己的员工，要协谐和协作各工种间的作业，制止喝酒捣乱、打架打斗，违者将重罚。
以上条款为甲、乙两边友爱洽谈承认，产生胶葛首要洽谈处理，洽谈不成由人民法院裁定。
本分包合同一式两份，甲、乙两边各持一份，签字收效。甲方：上海领慧智能科技有限公司
项目担任人：
乙方：
项目担任人：
修建工程劳务合同书篇2
发包方（甲方）：劳务分包方（乙方）：
为了保证完结工程施工，需求乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规则，本着相等自愿、公正信誉、洽谈共同的准则，经甲、乙两边洽谈缔结合同。
一、工程概略：
1、工程称号：
2、工程地址：
3、工程造价：总单价元/m，（其间安全30%，主体55%，粉刷15%）。
4、施工期限：年月日起年月日止。
5、质量要求：合格。
6、安全文明方针：根绝严峻伤亡等各种安全事端产生。
7、修建面积和工程量：以国家规则修建面积核算方法为准。
二、劳务承揽规模及作业内容：
1、劳务承揽方法：包清工、包辅材、包机械。选用固定单价合同。
2、劳务承揽规模及作业内容：
2、1人工费：
2、1、1结构主体：根底下人工协作清土、根底（不包含防水层）、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制造。
2、1、2砌体：修建图中砌体、结构柱、圈梁压顶及其零散部分的土建人工费。
2、1、3粉刷：室内抹灰（毛面）、地坪（毛面）、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。
2、1、4现场安全：按规范规则应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护，施工用电按规范防护和维护。
2、1、5文明施工：施工区、日子区的场所硬化、暂时用电、用水的处理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。
2、2施工机械东西费：
2、2、1首要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。
2、2、2辅佐机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电装置及其电梯、门窗外悉数悉数巨细机具均由乙方自己承当。
2、3资料费
2、3、1周转及耗费资料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制造及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体衔接螺栓及埋件、平立安全网。
2、3、2小型资料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电
2、3、3施工用电由甲方供给至一、二级配电柜；便是总配电箱以下悉数悉数电线机具及其悉数配套用具，均应由乙方自己装备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方担任协作水管装置，资料自备。
3、承揽内容不含项目及资料：
3、1不含项目：电费、水费、根底降水、基坑降水、基坑护坡、装置工程（水、电、消防、电梯）门窗、防水、机械挖土方、面砖张贴、表里墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制造及装置。精装修工程。
三、工期、质量、安全
1、总工期日历天。以甲方要求的操控点为准，因甲方原因或不行抵抗要素（以甲方签证为准）工期顺延。
2、工程质量规范：合格（以质量部分鉴定的工程质量为准）。
3、安全：工程建造大发展，安全职责重如山。
①乙方有必要给每位员工购买人身稳妥，该工程在施工进程中所产生的悉数巨细安全事端及其疾病、打架、打斗等不管轻重，均应由乙方自已承当。
②有必要严厉按安全施工法令进行施工。
③假如乙方违犯安全施工法令，施工时被业主、甲方、监理及其相关部分
四、甲方的职责和职责
1、甲方担任供给乙方工地、资料堆场及其他设备，以满意乙方在施工现场的出产所需场所。
2、甲方担任主轴线（操控线）、高层点、技能交底、并向乙方供给所需的施工图三套和施工方案、施工方案、规划改动等。
3、甲方担任施工现场首要资料供给（钢筋、产品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等）及构件的及时供给和分配。
4、甲方担任洽谈质量监督站和五大职责主体联络，以及施工现场内各分包单位之间的联络。
5、甲方应按节点及时对乙方完结的工程量进行检验，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。
6、甲方有权对不契合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中因为乙方原因导致的悉数对立采纳相应的经济处分。
五、乙方的职责和职责
1、乙方施工有必要对所属人员进行施工安全、遵纪守法、恪守甲方的各种处理准则的教育，签定合一起，有必要编制施工人员花名册（一式三份）附后，供给身份证复印件。
2、乙方单位派遣同志为现场担任人。乙方代表及工种专业担任人有必要在现场跟班作业，脱离工地时应向甲方担任人请假，并另行安排人员担任工地作业。
3、因乙方原因形成的质量问题，由乙方承当悉数职责，包含业主及监理工程师开具的质量处分单。
4、乙方严厉执行甲方编制的施工进展方案，因乙方原因形成的'工期延迟，由乙方承当悉数职责。
5、乙方应恪守机械操作规则，制止违章作业。乙方从事特别岗位的作业人员（电工、电焊工、机械操作工、架子工）有必要持有特别工种操作证，制止无证人员上岗。
6、乙方应依据甲方在工期、质量、安全、文明施工的整体要求，安排劳作力。农忙时节人员保证正常施工人员的80%以上，保证接连施工，不影响正常工期。
7、乙方应保证作业面落地灰随清随用，严厉恪守限额领料准则，不得形成糟蹋。
8、乙方应全力协作甲方、业主、监理、监督部分的查看、检验作业。
9、乙方担任施工进程中的“三宝”“四口五临边”的防护作业和半制品、制品的维护作业。因维护不善而损坏的，照价补偿和无条件返修。
10、乙方应先向甲方交工期、质量、安全保证金万元。
11、乙方庆设有专职安全员，乙方人员进行日常安全教育和查看，保证安全出产。
12、制止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，制止施工人员家族进住施工现场。
六、结算与付款
1、结算
1、1劳务总单价元/m（修建面积，根底和顶部分按修建物落地面积的%算面积）。
1、2规划改动或甲方原因引起的返工或增减工程量，依照河南省版修建和装修预算定额的工日含量，每一个归纳工日元进行调整、结算，并记取相应的资料费、机械费。
2、付款：按完结节点付出已完劳务工程量
2、1该工程出±0、00付万元，随后每二层主体结付所完结工程量的80%，照此类推，至此结顶中止。砌体、表里粉每月按实践完结合格工程量的80%付出薪酬款。
2、2工程竣工经业主和相关职能部分检验合格后，甲方付出至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。
2、3每次结算付款要在节点完结十日内到位。
2、4因甲方原因或其他协作要素形成的罢工，甲方应承当乙方人工费、周转资料、机械设备租借等丢掉。2
3、劳务企业付出劳务费时，有必要编制薪酬付出表，把薪酬付出到务工人员自己。
4、依据政府规范，甲方不得无故拖欠劳务费，不然应承当悉数职责（包含经济职责）。
七、文明施工
1、为到达合同安全文明方针，乙方人员应恪守甲方人员的作业安排，制止赤膊作业，制止穿拖鞋施工。
2、乙方人员有必要恪守法纪，不打架、不聚赌、不盗窃、不过夜妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。
3、乙方人员应恪守宿舍规章准则，维护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，削减疾病，避免中毒事情产生。
4、工地运用的修建资料合理运用，周转资料，应按规则堆积规整，严厉施行标明准则。修建废物及时清运到指定地址。
八、事端处理及稳妥
1、依照国家《修建法》、《劳作法》规则，依据政府和建造主管部分要求，发包方工程项目部有必要为其劳务作业的现场作业人员进行监督和处理。
2、产生严峻伤亡及其他安全事端时，劳务分包人员当即陈述发包方工程项目部，由工程项目部在规则的时刻内陈述上级主管部分。并维护事端现场。上级主管部分对事端现场进行调查，一起按有关法令、法规进行处理，所产生的安全事端均有乙方自己承当，因总承揽费中已含总价30%的安全费用，超出部
3、劳务分包方工程承揽方对事端职责有争议时，按事前约好处理。
4、事端产生时，两边有职责采纳必要的方法，避免或削减丢掉。
九、合同的免除
1、具有下列状况之一的，甲方可免除合同：
1、1乙方在试用期内发现不契合选用条件的；
1、2乙方不恪守甲方的处理和安排，不能保证施工质量、进展，不能保证安全出产、文明施工的；
1、3乙方严峻违背甲方的规章准则劳作纪律的。
2、具有下列状况之一的，乙方可免除合同：
2、1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整理期间的；
2、2甲方不能施行合同或违背国家法令、法规，侵略乙方合同法权益，无故克扣或严峻拖欠劳作工程款的。
3、任何一方免除合一起，有必要提早十天告诉对方。
十、两边约好的其他事项
1、施工期间如乙方窝工、罢工超越五日，甲方有权免除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行安排施工部队，两边结算所干工程量，乙方应承当违约职责并补偿甲方丢掉。
2、因甲方在施工进程中形成工程罢工，悉数的误工，机械设备、周转资料的租借费用和人工费由甲方承当。
十一、本合同签定后收效，具有法令效力，甲乙两边有必要严厉施行，任何一方违背本合同规则，给两边形成丢掉的，应给与经济补偿。
十二、甲乙两边因施行合同产生争议，由两边本着长时刻协作的准则洽谈处理，洽谈不了时，任何一方可向工程所在地人民法院申述。
十三、本合同未尽事宜另行洽谈。
十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙两边签字盖章后收效，两边施行完悉数合同内容，结算悉数手续后失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修建工程劳务合同书篇3
发包方(以下简称甲方)：
承揽方(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》和《修建装置工程承揽合同处理法令》及有关规则，结合本工程详细状况，为清晰两边在施工进程中的权力、职责和经济职责，经两边洽谈签定本合同。
一、工程称号：
________
二、工程地址：
________
三、施工工期：
开工日期_______年______月_____日，竣工日期_______年_____月_____日，工期______日。
四、承揽规模：
1、工程规模：在业主规则甲方规模内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。
五、作业内容：
依据施工要求的现场_______等作业内容。
六、承揽方法：
包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承揽方法，其详细方针如下：
1、包工：本工程规划施工图和规划改动及增减工程量中悉数定额表里用工。
2、包工期方针：乙方有必要甲方与业主总包合同的工期进展要求，因乙方原因形成工期的施工进展不能满意业首要求，应承当相应违约丢掉。
3、包安全文明施工方针：文明施作业业内容要求保证施作业业面及日子区清洁卫生。
4、包质量方针：保证一次交验合格。
七、承揽费用：
1、工程劳务承揽价_________元整;
2、工程劳务承揽价分期付出：
乙方在出场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承揽价的_______的日子费;工程完结总作业量的_____时，付出工程劳务承揽价的_______，竣工后(即工人撤场时)付出工程劳务承揽价的_______，余款在彻底交工后___天内一次付清。
3、如乙方在半途撤离或因其他原因离场的，按工程完结作业量_____付出，半制品或不合格作业量将不做结算。悉数劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。
八、其他细则：
1、乙方承揽的工程规模内作业内容不得转包;恪守甲方处理，少说话，多干事的准则。
2、乙方现场担任人和处理人员不得私行脱离施工现场，乙方其他处理人员未经甲方赞同，任何时候(包含节假日和农忙)均不得私行脱离岗位，不然每发现一人次罚款______元。
3、施工进程中如无甲方指令，乙方不得私行罢工，如产生私行罢工，乙方须补偿甲方悉数丢掉，并依据对工程影响巨细，罚款_________元。
4、乙方有必要做好承揽规模内的制品和半制品的维护作业而且不得损坏其它规模内的制品和半制品，不然按丢掉状况，加倍处分。
5、乙方应该有较强的经济根底，甲方因为其它原因暂不能准时结账，乙方应自行保证施工人员_____个月的日子费。
6、甲方有权解雇乙方不听指挥和不胜任作业的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方罢工整理直至中止合同，由乙方承当由此形成的丢掉。
7、因停水、停电、甲方机械设备毛病以及资料供给不及时等原因形成乙方作业超越八小时延误且无法进行其它工序的作业，经甲方承认后按实践误工小时顺延工期。
8、如乙方不施行合同条款，其他款作为付出甲方违约金。
9、如甲方不施行合同条款，按上款对等付出违约金给乙方。
九、附则：
1、本合同未尽事宜，两边本着相等互利，相互理解的准则另行洽谈。
2、本合同一式_____份，甲、乙两边各执____份，两边签字后收效。结清悉数劳务金钱后自行失效。
甲方签(章)字：
________年______月______日
乙方签(章)字：
________年______月______日
修建工程劳务合同书篇4
甲方(修建施工企业)：___________________________
称号：__________________________________________
法定代表人：___________________________________
地址：__________________________________________
电话：__________________________________________
乙方(工人)：____________________________________
名字：_____性别：___年纪：____文化程度：_____
住址：_______省_____市______县______村_______组
身份证号：___________________________________
甲乙两边依据《劳作法》及《国务院办公厅转发建造部等部分关于进一步处理建造范畴拖欠工程款问题定见的告诉》规则，相等自愿、洽谈共同，签定本合同。
一、合同期限
自______年___月___日起至______年___月___日止或许作业(工程)完毕止。
二、作业内容
甲方分配乙方在____________岗位担任职务________。在正常状况下乙方应当完结出产(作业)使命，详细出产(作业)使命和质量规范:____________________。
三、作业时刻
1、甲方施行每日不超越___小时、每周不超越______小时作业制;如施行归纳核算工时或不守时作业制，由甲方报劳作保证行政部分同意后施行。
2、因出产作业需求，经洽谈安排乙方加班加点，甲方按规则付出薪酬。日加班不超越______小时，月加班不超越______小时。作业时刻甲方能够按实践需求调集安排。
四、劳作酬劳
1、甲方按月足额以钱银方法付出乙方薪酬，每月____日为发薪日。
2、薪酬准则和分配方法,施行准时薪酬制，乙方完结出产作业使命，每日薪酬____________(大写)元________(小写)元。
3、每月薪酬按实践作业日数核算;年终薪酬悉数结清。
4、合同有用期内，因为雨、雪等气候、自然灾害以及社会环境等非甲方原因，致使乙方待
工/窝工的,甲方不付出乙方当天薪酬，仅向乙方付出当天的日子费______元。
五、劳作维护
1、甲方依照______区人民政府的规则参与工伤稳妥，工伤医疗稳妥费用由甲方承当。乙方因工挂彩、致残、逝世依法享用因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方供给契合国家、______区有关劳作安全、作业卫生规则的作业场所和防护设备;
3、乙方恪守甲方的安全规则和操作规程，不得违章操作。
六、其他约好的事项
1、工人薪酬从______市___月___日上车起程开端核算，到了工地___天今后没方法开工，甲方有必要付出工人薪酬。
2、施工东西悉数由甲方供给。工人有必要维护维护好那些东西，丢掉有必要补偿。
3、一年工人的路费报销一次来回程路费，其他的时刻段工人自己担任。
4、工人薪酬按约好付出，在作业后，假如效果有所提高，甲方会给予提高薪酬。
5、工人在赶作业期间不得随意提出歇息，或成心旷工，甲方依据需求会调整时刻让员工歇息。
6、工人要辞去职务至少提早半个月提出。比及找到人新的工人才能够脱离，不然薪酬不予核算。
7、工人作业期间吃住甲方供给安排担任。
七、合同的改动、免除和中止
1、当缔结该合同所依据的法令、行政法规、规章准则产生改动，本合同改动相应内容。
2、经甲乙两边洽谈共同，本合同能够免除。
3、乙方有下列景象之一，甲方能够免除合同，但需提早告诉乙方：
①严峻违背劳作纪律或甲方规章准则的;
②严峻渎职，假公济私，给甲方利益形成的丢掉(______元以上);
③被依法追究刑事职责的。
4、有下列景象之一的，乙方能够随时告诉甲方免除合同：
①甲方以暴力、要挟、拘禁或许不合法约束人身自由的手法逼迫劳作的;
②甲方不能依照本合同约好付出劳作酬劳或供给劳作条件的。
5、有下列景象之一的，劳作合同中止：
①劳作合同期满的;
②劳作者逝世，或许被人民法院宣告逝世或许宣告失踪的;
③法令、行政法规规则的其他景象。
6、本合同具有法令效力，两边应严厉施行。一方违背本合同，应承当违约职责;给对方形成经济丢掉的，依法补偿相关丢掉。
八、本合同未尽事宜，两边另行洽谈承认。因两边因施行本合同产生争议，当事人能够向甲方劳作争议调停委员会请求调停;调停不成的，能够向当地劳作争议裁定委员会请求裁定。当事人一方也能够直接向劳作争议裁定委员会请求仲载。
九、本合同一式两份，承认签字后收效，甲乙两边各执一份。
甲方(章)：__________________________
法定代表人(签章)：_________________
乙方(签章)：________________________
日期：______________年_____月____日
鉴证机关(章)：_____________________
鉴证人(签章)：_____________________
日期：______________年_____月____日
修建工程劳务合同书篇5
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国修建法》及其它有关法令、行政法规，遵从相等、自愿、公正缓诚实信誉的准则，鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承揽人现已签定施工总承揽合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，两边就劳务分包事项洽谈到达共同，缔结本合同。
1.劳务分包人资质状况
资质证书号码：_________
发证机关：_________
资质专业及等级：_________
复审时刻及有用期：_________
2.劳务分包作业方针及供给劳务内容
工程称号：_________
工程地址：_________
分包规模：_________
供给分包劳务内容：_________
3.分包作业期限
开端作业日期：_________
完毕作业日期：_________
总日历作业天数：_________
4.质量规范
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约好、国家现行的《修建施工及检验规范》和《修建装置工程质量鉴定规范》，本作业有必要到达质量鉴定等级。
5.合同文件及解说次序
组成本合同的文件及优先解说次序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承揽合同;
(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.规范规范
除本工程总(分)包合同还有约好外，本合同适用规范规范如下：_________.
7.总(分)包合同
7.1工程承揽人应供给总(分)包合同(有关承揽工程的价格细节在外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承揽人应向劳务分包人供给一份总包合同或专业分包合同(有关承揽工程的价格细节在外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规则(有关承揽工程的价格细节在外)
8.图纸
8.1工程承揽人应在劳务分包作业开工天前，向劳务分包人供给图纸套，以及与本合同作业有关的规范图套。
9.项目经理
9.1工程承揽人派遣的担任驻工地施行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________.
9.2劳务分包人派遣的担任驻工地施行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职务：_________.
10.工程承揽人职责
10.1组成与工程相适应的项目经理班子，全面施行总(分)包合同，安排施行施工处理的各项作业，对工程的工期和质量向发包人担任;
10.2除非本合同还有约好，工程承揽人完结劳务分包人施工前期的下列作业并承当相应费用：
(1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交给具有本合同项下劳务作业开工条件的施工场所，具有开工条件的施工场所交给要求为：_________;
(2)在_________年_________月_________日前完结水、电、热、电讯等施工管线和施工路途，并满意完结本合同劳务作业所需的能源供给、通讯及施工路途疏通的时刻和质量要求;
(3)在_________年_________月_________日前完结向劳务分包人供给相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在_________年_________月_________日前完结处理下列作业手续(包含各种证件、批件、规费，但触及劳务分包人自身的手续在外)_________;
(5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人供给相应的水准点与坐标操控点方位，其交验要求与维护职责为：_________;
(6)在年月日前向劳务分包人供给下列出产、日子暂时设备：_________，其交验要求与维护职责为：_________.
10.3担任编制施工安排规划，一致拟定各项处理方针，安排编制年、季、月施工方案、物质需用量方案表，施行对工程质量、工期、安全出产、文明施工，计量析测、试验化验的操控、监督、查看和检验;
10.4担任工程丈量定位、沉降观测、技能交底，安排图纸会审，一致安排技能档案资料的收集整理交工检验;
10.5统筹安排、和谐处理非劳务分包人独立运用的出产、日子暂时设备、作业用水、用电及施工场所;
10.6准时供给图纸，及时交给应供资料、设备，所供给的施工机械设备、周转资料、安全设备保证施工需求;
10.7按本合同约好，向劳务分包人付出劳作酬劳;
10.8担任与发包人、监理、规划及有关部分联络，和谐现场作业联络。
11.劳务分包人职责
11.1对本合同劳务分包规模内的工程质量向工程承揽人担任，安排具有相应资格证书的熟练工人投入作业;未经工程承
包人授权或答应，不得私行与发包人及有关部分树立作业联络;自觉恪守法令法规及有关规章准则;
11.2劳务分包人依据施工安排规划总进展方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承揽人要求提交旬、周施工方案，以及与完结上述阶段、时段施工方案相应的劳作力安排方案，经工程承揽人同意后严厉施行;
11.3严厉依照规划图纸、施工检验规范、有关技能要求及施工安排规划精心安排施工，保证工程质量到达约好的规范;科学安排作业方案，投入满意的人力，物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技能规范，严厉恪守安全准则，执行安全方法，保证施工安全;加强现场处理，严厉执行建造主管部分及环保、消防、环卫等有关部分对施工现场的处理规则，做到文明施工;承当因为自身职责形成的质量修正、返工、工期延迟、安全事端、现场杂乱形成的丢掉及各种罚款;
11.4自觉承受工程承揽人及有关部分的处理、监督和查看;承受工程承揽人随时查看其设备、资料保管、运用状况，及其操作人员的有用证件、持证上岗状况;与现场其他单位和谐协作，照料大局;
11.5按工程承揽人一致规划堆积资料、机具，按工程承揽人规范化工地要求设置标牌，搞好日子区的处理，做好自身职责区的治安保卫作业;
11.6准时提交报表、完好的原始技能经济资料，协作工程承揽人处理交工检验;
11.7做好施工现场所周围修建物、构筑物和地下管线和已竣工程部分的制品维护作业，因劳务分包人职责产生损坏，劳务分包人自行承当由此引起的悉数经济丢掉及各种罚款;
11.8妥善保管、合理运用工程承揽人供给或租借给劳务分包人运用的机具、周转资料及其他设备;
11.9劳务分包人须恪守工程承揽人转发的发包人及工程师的指令;
11.10除非本合同还有约好，劳务分包人应对其作业内容的施行、竣工担任，劳务分包人应承当并施行总(分)包合同约好的、与劳务作业有关的悉数职责及作业程序。
12.安全施工与查看
12.1劳务分包人应恪守工程建造安全出产有关处理规则，严厉按安全规范进行施工，并随时承受职业安全查看人员依法施行的监督查看，采纳必要的安全防护方法，消除事端隐患。因为劳务分包人安全方法不力形成事端的职责和因而而产生的费用，由劳务分包人承当。
12.2工程承揽人应对其在施工场所的作业人员进行安全教育，并对他们的安全担任。工程承揽人不得要求劳务分包人违背安全处理的规则进行施工。因工程承揽人原因导致的安全事端，由工程承揽人承当相应职责及产生的费用。
13.安全防护
13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道邻近施工时，施工开端前应向工程承揽人提出安全防护方法，经工程承揽人认可后施行，防护方法费用由工程承揽人承当。
13.2施行爆破作业，在放射、毒害性环境中作业(含贮存、运送、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面方法告诉工程承揽人，并提出相应的安全防护方法，经工程承揽人认可后施行，由工程承揽人承当安全维护方法费用。
13.3劳务分包人在施工现场内运用的安全维护用品(如安全帽、安全带及其他维护用品)，由劳务分包人供给运用方案，经工程承揽人同意后，由工程承揽人担任供给。
14.事端处理
14.1产生严峻伤亡及其他安全事端，劳务分包人应按有关规则当即上报有关部分并陈述工程承揽人，一起按国家有关法令、行政法规对事端处理。
14.2劳务分包人和工程承揽人对事端职责有争议时，应按相关规则处理。
15.稳妥
15.1劳务分包人施工开端前，工程承揽人应取得发包人为施工场所内的自有人员及第三人人员生命财产处理的稳妥，且不需劳务分包人付出稳妥费用。
15.2运至施工场所用于劳务施工的资料和待装置设备，由工程承揽人处理或取得稳妥，且不需劳务分包人付出稳妥费用。
15.4劳务分包人有必要为从事风险作业的员工处理意外损伤有必要，并为施工场所内自有人员生命财产和施工机械设备处理稳妥，付出稳妥费用。劳务分包人自行投保的规模(内容)为：_________.
15.5稳妥事端产生时，劳务分包人和工程承揽人有职责采纳必要的方法，避免或削减丢掉。
16.资料、设备供给
16.1劳务分包人应在接到图纸后_________天内，向工程承揽人提交资料、设备、构配件供给方案(详细表式见附件一);经承认后，工程承揽人应按供给方案要求的质量、种类、标准、类型、数量和供给时刻等安排货源并及时交给;需求劳务分包人运送、卸车的，劳务分包人有必要及时进行，费用另行约好。如质量、种类、标准、类型不
契合要求，劳务分包人应在检验时提出，工程承揽人担任处理。
16.2劳务分包人应妥善保管、合理运用工程承揽人供给的资料、设备。因保管不善产生丢掉、损坏，劳务分包人应补偿，并承当因而形成的工期延误等产生的悉数经济丢掉。
16.3工程承揽人托付劳务分包人收购下列低值易耗性资料(列明称号、标准、数量、质量或其他要求)_________.
16.4工程承揽人托付劳务分包人收购低值易耗性资料的费用，由劳务分包人凭收购凭据，另加%的处理费向工程承揽人报销。
17.劳务酬劳
17.1本工程的劳务酬劳选用下列任何一种方法核算：
(1)固定劳务酬劳(含处理费);
(2)约好不同工种劳务的计时单价(含处理费)，按承认的工时核算;
(2)约好不同作业效果的计件单价(含处理费)，按承认的工程量。
17.2本工程的劳务酬劳，除本合同17.6固定的状况外，均为一次包死，不再调整。
17.3选用第(1)种方法计价的，劳务酬劳合计_________元。
17.4选用第(2)种方法计价的，不同工种劳务的计时单价别离为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。
17.5选用第(3)种方法计价的，不同作业效果的计价单价别离为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。
17.6下列状况下，固定劳务酬劳或单价能够调整：
(1)以本合同约好价格为基准，商场人工价格的改动起伏超越_________%，按改动前后价格的差额予以调整;
(2)后续法令及方针改动，导致劳务价格改动的，按改动前后价格的差额予以调整;
(2)两边约好的其他景象：_________.
18.工时及工程量的承认
18.1选用固定劳务酬劳方法的，事端进程中不核算工时和工程量。
18.2选用按承认的工时核算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供给劳务人数报工程承揽人，由工程承揽人承认。
18.3选用按承认的工程量核算劳务酬劳的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完结的工程量报进程承揽人，由工程承揽人承认。对劳务分包人未经工程承揽人认可，超出规划图纸规模和劳务分包人原因形成返工的工程量，工程承揽人不予计量。
19.劳务酬劳的中心付出
19.1选用固定劳务酬劳方法付出劳务酬劳的，劳务分包人与工程承揽人约好按下列方法付出：
(1)合同收效即付出预付款_________元;
(2)中心付出：_________.
19.2选用计时单价或计件单价方法付出劳务酬劳的，劳务分包人与工程承揽人两边约好付出方法为_________.
19.3本合同承认调整的劳务酬劳、工程改动调整的劳务酬劳及其他条款中约好的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整付出。
20.施工机具、周转资料供给
20.1工程承揽人供给给劳务分包人劳务作业运用的机具、设备，功能应满意施工的要求，及时运入场所，装置调试完毕，运转杰出后交给劳务分包人运用。周转资料、低值易耗资料(由工程承揽人依据本合同托付劳务分包人收购的在外)应准时运入现场交给劳务分包人，保证施工需求。如需求劳务分包人运送、卸车、安拆调试时，费用另行约好。
20.2工程承揽人应供给施工运用的机具、设备一览表见附件二。
20.3程承揽人应供给的周转资料、低值易耗资料一览表见附件三。
21.施工改动
21.1施工中如产生对原作业内容进行改动，工程承揽人项目经理应提早7天以书面方法向劳务分包人宣布改动告诉，并供给改动的相应图纸和阐明。劳务分包人依照工程承揽人(项目经理)宣布的改动告诉及有关要求，进行下列需求的改动：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、方位和尺度;
(2)增减合同约好的工程量;
(3)改动有关的施工时刻和次序;
(4)其他有关工程改动需求的附加作业。
21.2因改动导致劳务酬劳的添加及形成的劳务分包人丢掉，由工程承揽人承当，延误的工期相应顺延;因改动削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程规划进行改动。因劳务分包人私行改动规划产生的费用和由此导致工程承揽人的直接丢掉，由劳务分包人承当，延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程改动，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。
22.施工检验
22.1劳务分包人应保证所完结施工的质量，应契合本合同约好的质量规范。劳务分包人施工完毕，应向工程承揽人提交竣工陈述，告诉工程承揽人检验;工程承揽人应当在收到劳务分包人的上述陈述后7天内对劳务分
包人施工效果进行检验，检验合格或许工程承揽人在上述期限内未租织检验的，视为劳务分包人现已完结了本合同约好作业。但工程承揽人与发包人世的荫蔽工程检验效果或工程竣工检验效果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应担任无偿修正，不延伸工期，并承当由此导致的工程承揽人的相关丢掉。
22.2悉数工程竣工(包含劳务分包人完结作业在内)一经发包人检验合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承当职责，在质量保修期内的质量保修职责由工程承揽人承当。
23.施工协作
23.1劳务分包人应协作工程承揽人对其作业进行的开始检验，以及工程承揽人按发包人或建造行政主管部分要求进行的触及劳务分包人作业内容、施工场所的查看、荫蔽工程检验及工程竣工检验;工程承揽人或施工场所内第三方的作业有必要劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承揽人的指令予以协作。除上述开始检验、荫蔽工程检验及工程竣工检验之外，劳务分包人因供给上述协作而产生的工期丢掉和费用由工程承揽人承当。
23.2劳务分包人按约好完结劳务作业，有必要由工程承揽人或施工场所内的第三方进行协作时，工程承揽人应协作劳务分包人作业或保证劳务分包人取得该第三方的协作，且工程承揽人应承当因而而产生的费用。
24.劳务酬劳终究付出
24.1悉数作业完结，经工程承揽人认可后14天内，劳务分包人向工程承揽人递送完好的结算资料，两边依照本合同约好的计价方法，进行劳务酬劳的终究付出。
24.2工程承揽人收到劳务分包人递送的结算资料后14天内进行核实，给予承认或许提出修正定见。工程承揽人承认结算资料后14天内向劳务分包人付出劳务酬劳尾款。
24.3劳务分包人和工程承揽人对劳务酬劳结算价款产生争议时，按本合同关于争议的约好处理。
25.违约职责
25.1当产生下列状况之一时，工程承揽人应承当违约职责：
(1)工程承揽人违背本合同第19条、第24条的约好，不准时向劳务分包人付出劳务酬劳;
(2)工程承揽人不施行或不按约好施行合同职责的其他状况。
25.2工程承揽人不按约好核实劳务分包人完结的工程量或不按约好付出劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人付出拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人付出每日_________‰的违约金。
25.3工程承揽人不施行或不按约好施行合同的其他职责时，应向劳务分包人付出违约金_________元，工程承揽人尚应补偿因其违约给劳务分包人形成的经济丢掉，顺延延误的劳务分包人作业时刻。
25.4当产生下列状况之一时，劳务分包人应承当违约职责：
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承揽人付出_________元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不契合本合同约好的质量规范，但能够到达国家规则的最低规范时，劳务分包人应向工程承揽人付出_________违约金;
(3)劳务分包人不施行或不按约好施行合同的其他职责时，应向工程承揽人付出违约金_________元，劳务分包人尚应补偿因其违约给工程承揽人形成的经济丢掉，延误的劳务分包人作业时刻不予顺延。
25.5一方违约后，另一方要求违约方继续施行合一起，违约方承当上述违约职责后仍应继续施行合同。
26.索赔
26.1工程承揽人依据总(分)包合同向发包人递送索赔意向告诉或其它资料时，劳务分包人应予以活跃协作，坚持并出示相应资料，以便工程承揽人能恪守总(分)包合同。
26.2在劳务作业施行进程中，如劳务分包人遇到晦气外部条件等依据总(分)包合同能够索赔的景象呈现，则工程承揽人应该采纳悉数合理过程，向发包人建议追加付款或延伸工期。当索赔成功后，工程承揽人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同一方向另一方提出索赔时，应有合理的索赔理由，并有索赔事情产生时有用的相应依据。
26.4工程承揽人未按约好施行自己的各项职责或产生过错，以及应由工程承揽人承当职责的其他状况，形成作业时刻延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济丢掉，劳务分包人可按下列程序以书面方法向工程承揽人索赔：
(1)索赔事情产生后21天内，向工程承揽人项目经理宣布索赔意向告诉;
(2)宣布索赔意向告诉后21天内，向工程承揽人项目经理提出延伸作业时刻和(或)补偿经济丢掉陈述及有关资料;
(3)工程承揽人项目经理在劳务分包人送交的索赔陈述和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步弥补索赔理由和依据;
(4)工程承揽人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔陈述和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔现已认可;
(5)当该
项索赔事情继续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承揽人宣布索赔意向，在索赔事情终了后21天内，向工程承揽人项目经理送交索赔的有关资料和终究索赔陈述。索赔答复程序与(3)(4)规则相同。
26.5劳务分包人未按约好施行自己的各项职责或产生过错，给工程承揽人形成经济丢掉，工程承揽人可按上述程序和时限以书面方法向劳务分包人索赔。
27.争议
27.1工程承揽人和劳务分包人在施行合一起产生争议，能够自行宽和或要求有关主管部分调停，任何一方不肯宽和、调停或宽和、调停不成的，两边约好选用下列第_________种方法处理争议：
(1)向_________裁定委员会请求裁定;
(2)向人民法院申述。
27.2产生争议后，除非呈现下列状况，两边都应继续施行合同，坚持作业接连，维护已完作业效果：
(1)单独违约导致合同确已无法施行，两边协议中止合同;
(2)调停要求中止合同作业，且为两边承受;
(3)裁定组织要求中止合同作业;
(4)法院要求中止合同作业。
28.制止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。不然，劳务分包人将依法承当职责。
29.不行抗力
29.1本合同中不行抗力的界说与总包合同中的界说相同。
29.2不行抗力事情产生后，劳务分包人应当即告诉工程承揽人项目经理，并在量力而行的条件下敏捷采纳方法，极力削减丢掉，工程承揽人应帮忙劳务分包人采纳方法。工程承揽人项目经理以为劳务分包人应当暂停作业，劳务分包人应暂停作业。不行抗力事情完毕后48小时内劳务分包人向工程承揽人项目经理通报受害状况和丢掉状况，及估计整理和修正的费用。不行抗力事情继续产生，劳务分包人应每隔7天向工程承揽人项目经理通报一次受害状况。不行抗力完毕后14天内，劳务分包人应向工程承揽人项目经理提交整理和修正费用的正式陈述和有关资料。
29.3因不行抗力事情导致的费用和延误的作业时刻由两边按以下方法别离承当：
(1)工程自身的危害、因工程危害导致第三人人员伤亡和财产丢掉以及运至施工场所用于劳务作业的资料和待装置的设备的危害由工程承揽人承当;
(2)工程承揽人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位担任，并承当相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及罢工丢掉，由劳务分包人自行承当
