建筑工程合同书样本

修建工程合同书样本(优异8篇)

修建工程合同书样本要怎样写，才更规范规范？根据多年的文秘写作经历，参阅优异的修建工程合同书样本样本能让你事半功倍，下面共享【修建工程合同书样本(优异8篇)】，供你挑选学习。

修建工程合同书样本篇1

发包方：___________以下简称甲方

承揽方：___________以下简称乙方

为了清晰两边权力职责，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国修建法》的有关规则，经两边洽谈一致，签定本合同，供严厉实施。

一、甲方将现有土地上乙方有承揽资质建造的悉数土建工程，包含但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所(宾馆)、车库、广场、路途、围墙、各类管网、给排水、美化等，准则上悉数发包给乙方承揽建造。30层以上高层修建由乙方担任联络承揽商与甲方签定合同承揽建造。

二、甲方有权要求现有土地上乙方有承揽资质建造的悉数土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签定分包合同建造，或经乙方赞同后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签定承揽合同建造。乙方不承当分包工程的质量职责、工期职责、安全事端职责、税费、薪酬、资料等付款职责;经乙方赞同后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签定承揽合同的，乙方更不承当该工程的质量职责、工期职责、安全事端职责、税费、薪酬、资料等付款职责。

三、甲方现有土地上乙方有承揽资质建造的悉数土建工程不管是否由乙方承揽，均由乙方帮忙相关手续和和谐服务，甲方确保承揽商(分包商)按工程决算金额付出1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的悉数土建工程的物资供给除钢材外悉数由乙方担任供给，价格随行就市进行结算。前述条款甲方应归入与承揽商(分包商)的合同之中，或由承揽商(分包商)向乙方书面许诺。

四、工程造价准则上依照《20______年湖北省修建装饰消耗量定额》、《20______年湖北省装置工程消耗量定额》、同期《钟祥市工程造价信息》进行承认，各单项工程下浮份额由两边详细洽谈。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。

五、工程期限

各单项工程按两边书面承认的工期实施。

六、乙方担任和谐各承揽单位(分包单位)与项目地建造主管部分的联系，按甲方要求安排工程项目检验存案。

七、结算办法

1、乙方承揽并直接建造的'工程项意图工程款结算办法：按单项工程承揽合同规则条款实施。

2、乙方承揽后按甲方定见分包建造的工程项意图工程款结算办法：由甲方与分包商直接处理工程款结算。

3、乙方承揽并直接建造工程项目以外的供给资料货款结算办法：乙方有权凭分包商、承揽商的付款告诉和收据在甲方收取货款。

4、乙方帮忙工程服务费由分包商(承揽商)按预算造价金额的1%在单项工程合同签定之日起30天内向乙方付出，工程决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商(承揽商)付款告诉和收据在甲方收取。

八、本合同中约好各方给付乙方的各类金钱甲方均承当给付职责和连带给付职责，甲方确保本合同中约好各方给付乙方的各类金钱及时到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用丢失和完结债务的差旅费、律师费、诉讼费等。

九、本合同产生胶葛时，当事人两边应及时洽谈处理，洽谈不成时，任何一方均可向人民法院申述处理。

十、详细修建工程承揽合同和相关协议均构本钱合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲乙两边各执二份，自两边签定之日起收效。在悉数工程竣工检验并结清尾款后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

修建工程合同书样本篇2

发包方(以下称甲方)：___________承揽方(以下称乙方)：___________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

身份证号码：___________________身份证号码：___________________

为了确保工程施工质量，如期完结施工使命，到达甲乙两边互惠互利的意图，经甲、乙两边充沛洽谈，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国修建法》及其它有关法令、行政法规，清晰两边在施工过程中的权力与职责，现两边洽谈自愿签定本合同。

第一条工程概略

1、工程称号：_________________________

2、工程地址：_________________________

3、工程内容：_________________________

4、工程面积：_________________________

5、工程立项批准文号：_________________

第二条工程项目期限

1、合同工期一共历时____________天(日历天);

开工日期：____________年____________月____________日;

竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或接连间歇性停水、停电____________天以上(每次接连____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;

(2)因飓风暴雨飓风等不行抗力的要素;

(3)因人力不行抵抗的其他要素而延误工期。

3、因乙方原因形成施工推迟的，不得恳求顺延工期。

第三条工程承揽内容

1、工程承揽办法：_________________________

2、工程承揽规模：_________________________

第四条工程项目结算及付款办法

1、合同收效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进展，于收到工程月报____________日内付出工程进展款。

3、工程进展款付出达工程总造价的____________%时，不再按进展付工程款，而在办完交工检验后一个月内付出____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后付出结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行其时借款利率付出给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进展时，其形成乙方停、窝工丢失应由甲方承当，工期相应顺延。

6、在检验过程中，如有不合格项目，应当在两边检验时商定的时刻内，由施工单位修好。不然，超越一天按保存价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部分开“修建装置专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，不然，所形成的悉数质量和经济职责，由甲方担任。

第五条工程质量规范

1、工程质量应当到到达达规划施工图纸要求及甲方规则的有关质量要求以及合同约好的质量规范，质量规范的判定以国家或职业的质量检验判定规范为根据。因乙方原因工程质量达不到约好的质量规范，乙方承当违约职责。

2、甲乙两边对工程质量有争议，由两边赞同的工程质量检测安排判定，所需费用及因而形成的丢失，由职责方承当。两边均有职责，由两边根据其职责别离到达规划施工图纸要求及发包规则的有关质量要求，竣工检验存案合格。

第六条工程检验

乙方工程施工完结，已具有了竣工检验条件，有必要提早10天按国家有关规则向监理单位和开发商供给完好的竣工图纸，相关资料及竣工检验陈述等，竣工检验由甲方有关部分进行检验，分项工程由乙方担任。

第七条安全施工

乙方应恪守工程建造安全出产有关处理规则，严厉按安全规范安排施工，采纳必要的安全防护办法，消除事端危险。因为乙方安全办法不力形成事端的职责和因而产生的费用，由乙方承当。

第八条违约职责

1、乙方无故逾期开工或逾期竣工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%付出违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同敷衍工程款的____________%付出违约金。

3、乙方收购工程资料及施工质量不合格或有严峻质量危险，影响甲方正常运用的，除应一次性付出工程总额____________%的违约金，并及时采纳办法返工更改外，每影响正常运用一天，还应按工程总造价的____________%付出违约金。

第九条两边的权力与职责

1、甲方的权力与职责

(1)处理资料物资的堆积和暂时设备场所。

(2)在乙方不违背合同法令的状况下，确保依照合同约好办法准时付出工程款。

2、乙方的权力与职责

(1)在施工期间严厉恪守甲方的悉数规章准则，维护甲方设备，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，恪守甲方进出门处理。

(2)承当本工程施工中的悉数安全事端职责。

(3)按合同工期安排施工，以确保工程如期完结。

(4)把好质量关，确保工程质量到达检验规范并根据有关规则安排工程检验作业。

(5)安排实施施工处理人员和资料设备出场。

(6)施工中如遇人力不行抵抗的自然灾害影响，不能按原方案正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而产生的费用增减或丢失，两边洽谈处理。

(7)安全文明施工。

第十条争议处理

因本合同产生胶葛，如洽谈无法处理，两边均有权向甲方所在地人民法院提申述讼。

第十一条附则

1、本协议经两边签章后收效。

2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。

3、本协议一经签字，两边应严厉恪守，如因实施本协议产生争议，两边应洽谈处理，洽谈不成，由签约所在地人民法院判决。

4、本协议一式____________份，两边各执____________份，具有相等法令效能。

甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

代表人：______________________代表人：_______________________

_________年________月________日_________年________月________日

修建工程合同书样本篇3

甲方(托付人)：

联络地址：

乙方(居间人)：

联络地址：

联络电话：

甲乙方为了发挥两边的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经两边充沛洽谈，依相等自愿、等价有偿的准则，到达如下协议：

一、托付事项

1、乙方承受甲方托付，担任就省工程项目(以下称该工程项目)，举荐甲方和该项意图建造单位直接洽谈，向甲方供给关于该工程项意图重要信息，并终究促进甲方与建造单位签定该工程项意图专业承揽施工合同。

2、“居间成功”是指完结本条所列悉数托付事项。甲方与建造单位未签定书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供给信息，或为甲方供给的联络、帮忙、促成等服务的，均视为托付事项未完结。

二、乙方的职责

1、乙方有必要向甲方供给有关该工程项意图信息，内容包含但不限于中标告诉书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建造单位供给资料种类及单价、弃渣运距等。乙方有职责帮忙甲方对该工程项目进行实地考察，

2、乙方许诺向甲方供给的关于该工程项意图上述信息实在牢靠。假如乙方供给的信息不实在，乙方无权获得居间酬劳，并赞同向甲方付出违约金壹百万元。

3、乙方向甲方供给的图纸、工程量清单，业主供给的各种资料单价，有必要彻底能够成为甲方与建造单位所签定施工合同的组成部分。不然视为乙方没有完结托付事项，无权获得居间酬劳，而且补偿甲方因而而遭受的丢失。

4、乙方应确保该工程项目实在牢靠、资金到位、各种施工手续彻底，并能够正常施工。不然，视为乙方供给信息不实在，依照本合同第二条第2款实施。

5、乙方在甲方与建造单位进行合同商洽期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚笃职责。假如能够到达施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有职责担任和谐好甲方与建造单位的联系。

6、乙方收取本合同酬劳时，须向甲方开具有用的税务发票，相关的所得税由乙方自承当。

三、甲方职责

1、甲方担任供给资质证书、营业执照等相关资料;担任和建造单位进行合同商洽。

2、假如居间成功，则由甲方全面实施和建造单位所签定的专业施工合同。甲方因实施施工合同而产生的权力和职责，与乙方无关。

3、假如居间成功，则甲方应按本合同约好，向乙方付出居间酬劳。假如未及时付出，则按未准时付出金额的1%向乙方承当违约金。

四、居间酬劳的计算办法、付出时刻和付出办法

1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。

2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方付出元整;在正常施工的两个月内，敷衍出;剩下施工合同金额从正常施工的第三个月开端，根据甲方每月获得的验工计价款，按%的份额付出;竣工结算结束，甲方获得悉数工程款后五日内悉数结清。

3、甲方能够转帐或现金的办法付出。

五、居间费用的承当

居间费用是指乙方为完结托付事项实践开销的必要费用。乙方不管是否完结本合同所包含的托付事项，乙方赞同悉数自行承当居间活动费用(或甲方赞同承当差等费用)。

六、保密事项

1、甲乙两边均应充沛保存本协议所触及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出晦气甲方的任何行为，不然甲方有权回绝付出乙方的居间酬劳。

3、乙方违背保密职责的，应向甲付出出元违约金;假如违约金缺乏以补偿甲因而而遭受的丢失，乙方应担任补偿。

七、合同中止

1、本合同签字收效后，假如至________年____月____日，乙方仍未完结居间使命的，本合同主动中止。

2、假如居间成功，本合同彻底实施结束后中止。

3、甲乙两边协议免除合同或有其他法定事项时，本合同中止。

八、争议处理办法

如产生合同争议，两边洽谈处理;洽谈不成，两边赞同提交合同签定地裁定委员会裁定。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。

2、本合同一式贰份，两边各持一份，两边签字盖章后收效。

合同签定地：

合同签定日：

甲方：(盖章)：

法定代表人或托付代理人：

乙方(盖章)：

法定代表人或托付代理人：

修建工程合同书样本篇4

总承揽方：(以下简称甲方)

分包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国修建法》等有关法令、行政法规的规则，承认总承揽人判定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建造工程施工合同，工程投标文件、投标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经两边洽谈，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的悉数设备装置工程的分包施工，到达如下协议。

第一条工程概略

一、工程称号：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程

二、工程地址：杭州余杭区余杭镇太炎路

三、分包工程内容及规模：水电、消防、暖通等的悉数设备装置工程，投标文件要求报价及供给的施工图规模内的水电、消防、暖通等的悉数设备。

第二条装置工程分包办法，包工包料、包安全文明标化，资料自行收购，投标文件要求指定产品规则收购进入。

第三条工程施工期限

一、根据总承揽合同的要求以及总承揽人的工程进展方案，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20__年3月1日为准。

二、触及分包工程内容延误工期，发包人(建造单位)签证，工期相应顺延。因为分包方本身原因，形成工期延误，悉数职责由分包单位承当。

三、如总包方本身的原因形成未能如期竣工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，悉数职责由总包单位承当。

第四条工程质量

一、根据总包合同要求及投标书许诺，本工程质量要求有必要到达合格等级，并确保检验经过。

二、本分包工程以《修建工程施工质量检验统一规范》以及相关应的“质量检验规模”及判定规范和消防检验规范作为判定工程质量等级的根据。

三、如因分包原因达不到合同要求的质量规范，分包方有必要无条件返工。直至合格，并承当由此而产生的悉数费用。

四、分包方在分包工程施工过程中应严厉依照现行的施工规范、消防工程施工检验规范及建安工程质量检验、判定规范施工，装置资料有必要依照投标文件要求的资料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量到达规划要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的判定，总包方有权单方面中止合同。

第五条工程款付出结算

一、工程费用取费规范：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整添加的总价为基数，交总包方10%的处理费，暂时设备生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿装置，今后的施工用电及修补由总包单位自行处理。

二、工程款的付出办法：每月已完结工程量经监理单位、代建单位、建造单位总包方审阅后的70%经总包方扣除相应的费用后付出给分包方，分包方的工程款付出办法与总包方同步进行，工程竣工契合国家检验规范并到达合同要求;全体工程结算审定结束后三个月内付出至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。

第六条两边职责

一、总包方职责

1、向发包人收取施工技能经济文件，及时向发包人收取工程款。

2、承认分包方修正施工安排规划并催促施行。

3、按本合同规则及时向分包方付出工程款。

4、在接到分包方结算和交工检验资料后及时安排向发包人结算工程价款，并按本合同规则与分包结算工程款。

二、分包方职责

1、安排和谐与装置工程有关各方面联系，安排质量、环境、安全、文明标化等各种审阅，并安排有关部分的查看，直至检验合格中止。

2、本分包合同内容有必要自行完结，自报月形象进展款，不得再转包分包。如私行转包分包，总包方有权单方面中止本合同。

3、分包方担任安排工程处理班子(分包方资质与对分包单位的处理准则施工前有必要上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件)，担任工程悉数技能及处理作业，工人出场前有必要将出场人员的花名册报总包方，特别工种人员附上岗证复印件。

4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”彻底，并处理好暂住证等手续。

违约职责：

甲方未能按承揽合同内规则实施，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而产生的经济丢失，若因业主方原因形成工程停建、缓建或规划严峻改变等，形成的罢工丢失，甲方不承当补偿，甲方合作乙方向业主方请求补偿，甲方未能按合同约好日期付出工程款薪酬，甲乙两边未能到达延期付款协议，乙方能够中止施工，甲方承当违约职责，并补偿乙方经济丢失。乙方未能按两边合同的规则实施自己的职责形成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包含资料费悉数由乙方承当，使甲方工期延误形成悉数经济丢失由乙方承当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违背安全操作规则所产生的安全事端，由乙方担任处理并补偿。两边在实施合同过程中假如产生争议应洽谈处理，洽谈不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会请求裁定，也可向当地人民法院申述。

本合同一式四份，总承揽方持二份，分包方二份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

修建工程合同书样本篇5

甲方：__________(写明称号、法定代表人和居处)(发包方)

乙方：__________(写明称号、法定代表人和居处)(承揽方)

甲乙两边依照《中华人民共和国民法典》和《修建工程承揽合同法令》规则的准则，结合工程的实践状况，到达如下协议。

第一条承揽工程概略(包含工程称号、地址、内容、承揽的规模、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条合同文件运用的语言文字、规范和适用的法令(本条主要是用于涉外方面的)

第三条图纸(写明图纸供给的日期、套数、保密要求以及图纸的解说等)

第四条甲乙两边驻工地代表(写明名字、性别、年纪、在单位中的职务)

第五条甲乙两边的根底作业

第六条工程进展方案

第七条工程监督(包含荫蔽工程的中心检验等)

第八条人事同价款及其调整

第九条工程预付款及工程价的付出办法和时刻

第十条工程检验

第十一条决算

第十二条保修

第十三条争议处理

第十四条违约职责

第十五条两边约好的其他内容

第十六条本合同一式份，当事人各执份。本合同自________年________月________日(写明收效的时刻或许条件)之日起收效。本合同未尽事宜，两边能够洽谈缔结补充协议。补充协议与本合同具有相等的效能。

发包方

单位称号(章)：__________

单位地址：__________

法定代表人：__________

托付代理人：__________

电话：__________

开户银行：__________

帐号：__________

________年________月________日

承揽方

单位称号(章)：__________

单位地址：__________

法定代表人：__________

托付代理人：__________

电话：__________

开户银行：__________

帐号：__________

________年________月________日

鉴(公)证定见

经办人：__________

鉴(公)证机关

(章)

________年________月________日

〔注：除国家还有规则外，鉴(公)证实施自愿准则〕

修建工程合同书样本篇6

总承揽方：(以下简称甲方)

分包方：(以下简称乙方)

建造方决定将总承揽方承建的____工程其间的____为确保全体工程的顺利完结，经两边洽谈，到达以下协议：

第一条工程项目

1.工程称号：

2.工程地址：

3.工程规模和内容：根据____承认的方案和报价说明书内容为根据，除施工方案及说明书未标明的改变工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减根据。本合同施工图及说明书未标明者，若习惯上该部分归于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。

4.工程造价：悉数工程造价人民币(暂控)(含税)。

第二条工程期限

1.悉数工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工(工期____日历天)。

2.在施工时如遇到下列状况，需顺延工期。顺延期限，应同建造方及时洽谈，签定协议并报有关部分及项目部存案。

(1)因为不行抵抗力，而被逼罢工者。

(2)因改变方案或改变施工图，而不能持续施工者。

第三条承揽办法

第四条施工预备中甲乙两边的职责

1.甲方职责

清晰工程内容、项目及要求，供给施工所需的水电及资料堆积地。

2.乙方职责

(1)依照合同约好的工期保质保量地完结工程项目。

(2)维护工建周围的环境卫生及文明施工。

(3)确保所用资料经甲方检验认可并供给相应的合格证明，如不契合规划、施工要求或规范有差异，应制止运用。

(4)根据甲方要求免费制造相应图纸，并供给有利于节省本钱的建议。

(5)恪守国家法规、方针，实施企业和本项意图各项规章和处理准则。

(6)维护企业诺言和员工合法权益，实施《建造工程施工合同》职责，完结项目承揽合同目标，恪守上级领导，承受查看和监督。

(7)竣工之后交给完好的竣薪酬料。

(8)施工过程中乙方人员的人身、产业安全及因乙方施工形成的人身、产业的损害由乙方自行承当。

(9)乙方应在甲方及相关部分监督下依规范制取试样送检。

(10)乙方自行承当施工中所用的水、点、气等费用。

(11)有必要确保该项目自己及其他施工的制品维护。

(12)严厉实施安全操作规范。

(13)其他依照职业常规由乙方承当的职责。

第五条安全出产

乙方严厉依照安全操作规则进行作业，如人为违背操作规则形成事端，依照四不放过的准则处理，形成悉数经济丢失和事端补偿费由乙方自行承当，并依照公司本年度公司安全出产奖罚准则和国家安全出产法令对职责人进行处分，且每人有必要处理稳妥和意外损伤稳妥。

第六条工程价款的结算及付出办法

1.合同总造价以同建造方签定的协议为根据，有抵触的实施总合同。

2.工程价款结算由项目审阅签字后报上级为有用。

3.乙方按总造价____%付出项目部合作费。

第七条工程质量及甲方对工程质量的要求

1.到达国家规则的检验规范及甲方要求的其他质量要求。

2.详细国家规范为dbj08-62-97《住所修建装饰工程技能规程》、db31/t30-1999《住所装饰装饰检验规范》和新疆维吾尔自治区行政主管部分拟定的其他当地规范、质量判定检验规范。

第八条甲乙两边驻工地代表

甲方驻工地代表：____乙方驻工地代表：____

第九条施工及规划改变

1.施工中如发现规划有过错或严峻不合理的当地，乙方应以书面办法告诉甲方，由甲方在____天内与原规划单位商定，提出修正或改变规划文件，经甲乙两边签定协议(或承认)后，方准施工。

2.甲方如需改变规划，由甲方与原规划单位商定后，以书面办法告诉乙方，乙方在接到甲方告诉后，应当按改变后的规划施工，工期同建造方洽谈。

3.改变工程如报价清单中已列有单价者，按实践工程量计算后再对比相关优惠让利起伏结算;未列者，参阅当地市场行情洽谈定价后按实结算。

第十条荫蔽工程及中心检验

1.乙方应严厉实施荫蔽工程检验准则，凡荫蔽工程荫蔽前，乙方应当及时告诉甲方进行检验，检验合格，甲方代表在检验记载上签字后，乙方方可进入下一道工序施工。

2.中心检验部位和时刻：

(1)依现场实践具有检验条件承认检验时刻。

(2)上级部分的方案安排。

第十一条竣工检验及工程交给

1.乙方应当在工程竣工之日前____天将检验日期以书面办法告诉甲方到时检验。

2.在进行竣工工程检验中，如发现工程质量不契合规则，乙方应担任无偿修补或返工直至检验合格，由此形成工程逾期交给的'，按拖延竣工处理。

3.竣工工程检验，以国家公布的施工检验规范、质量检验规范、施工图、合同及相关文件为根据。在进行竣工检验时，乙方应当在检验前____天向甲方提交以下文件：

(1)增减改变文件及其它洽谈记载;

(2)荫蔽工程检验记载和中心交工检验记载;

(3)工程竣工图;

(4)工程用材用料出产合格证及悉数检测合格陈述。

4.乙方应当在检验合格之日起____天向甲方交给工程，在交给前，乙方应当将悉数杂物及剩下资料铲除洁净。

第十二条保修条款

1.工程保修期限____年，自工程竣工检验合格交给之日起算。保修金为总工程款的____%，且为总工程款中的一部分。

2.乙方在工程竣工检验后经发包人认可，不产生任何质量问题，结构工程为规划文件规则的该工程合理运用年限。

3.工程竣工检验合格保修期满不产生任何质量问题。

4.如在保修期内呈现质量问题，有乙方担任在收到建造方或甲方告诉后____天免费修正，如乙方未能在此期限内修正，甲方可另请第三人予以修正，其费用从保修金中扣除，缺乏部分建造方或甲方有权向乙方追偿。

第十三条违约职责

1.因为乙方职责未按合同规则的日期竣工，每逾期一天，应偿交给甲方工程总额____%的逾期违约金;违约金缺乏以补偿甲方丢失的，就缺乏部分，乙方还应予以补偿。

2.乙方如有以下状况产生，甲方有权免除合同并要求付出违约金(违约金为总工程款的____%)及补偿经济丢失：

(1)方拖延竣工达____天;

(2)乙方假造或冒用别人营业执照;

(3)乙方未经甲方赞同，自即将工程转包别人;

(4)作息无常明显无法如期竣工的;

(5)乙方出场后，施工安排、人员、机械装备等与标书规则不一致，未经甲方赞同私行更改，且在甲方期限内未整改的。合同免除后，甲方仍有权向乙方建议损害补偿;

(6)不仔细维护自己及别人施工的制品;

(7)不准时发放民工薪酬，拖欠民工薪酬的行为。

第十四条胶葛处理

产生合同胶葛时，当事人两边应及时洽谈，洽谈不成的，约好向建造方或甲方所在地人民法院申述。

第十五条其他约好

1.乙方确保不为此工程的总承揽方从事包含受贿在内的任何不妥行为。

2.施工完结后检验合格前，甲方因出产急需而提早进驻该工程的，不视为默许工程已检验合格，详细检验时刻及是否合格仍依本合同有关条款处理。

第十六条合同正本及合同收效

1.本合同一式____份，甲方执正本____份，乙方执正本一份。

2.本合同自两边签定之日起收效。合同如有改变，经两边洽谈后制成合同附件，两边签定盖章后与本合同具有相等法令效能。

甲方(签章)：

乙方(签章)

____年____月____日

____年____月____日